УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» 
_____________          В.И. Веселов
  06 сентября   2010  года
Извещение
о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на ремонт 
МП «Васкеловская баня» 
	Форма конкурса:  запрос котировок.
	Наименование и адрес муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.
Почтовый адрес: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6. , тел. 8 (813-70) 51-130.
	Электронный адрес: adm-Kyivozy@yandex.ru
	Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования 
Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки приведена в приложении №1.
Место выполнения работ: дер. Васкелово Всеволожского района Ленинградской области 
Срок поставки, выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Начальная максимальная цена муниципального контракта (включая НДС, перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи): - 498000  ((четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
	Место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: предоставление котировочных заявок осуществляется начиная с 10.00 07.10.2010 по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6  в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 16.00 час. 15.10.2010 г. на бумажном носителе.
Рассмотрение и оценка заявок:  11.00 час.18.10.2010
          	Документация  также размещена на официальном сайте  Куйвозовского сельского поселения adm-Кyivozy.narod.ru
Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ: согласно контракта.
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – на 8  день со дня подписания протокола, трех дней – если поступила только одна заявка после продления срока подачи котировочных заявок.
Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполнения работ:

Дефектная ведомость	
Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
1	2	3	4	5	
 	 	ТЕРр67-01-008-02	100 шт.	0,16	Смена светильников: с люминесцентными лампами	
		Электромонтажные работы			0,16	
 	 	503-9042-008	шт.	6	Светильники ЛСП 2х40 люминисцентные (без ламп)	
		Электромонтажные работы			6	
 	 	503-9042-011	шт.	10	Светильники ЛПО 2х40 люминисцентные (без ламп)	
		Электромонтажные работы			10	
 	 	545-0268	шт.	32	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40	
		Электромонтажные работы			32	
 	 	500-9009-002	шт.	32	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220	
		Электромонтажные работы			32	
 	 	ТЕРр67-01-008-01	100 шт.	0,04	Смена светильников: с лампами накаливания	
		Электромонтажные работы			0,04	
 	 	503-9041-030	шт.	4	Светильники ПСХ-60 МУ3 промышленные (без ламп)	
		Электромонтажные работы			4	
 	 	500-9006-001	шт.	4	Лампы накаливания до 100 Вт	
		Электромонтажные работы			4	
 	 	ТЕРр67-01-009-02	100 шт.	0,16	Смена: розеток	
		Электромонтажные работы			0,16	
 	 	500-9013-009	шт.	16	Розетки открытой проводки, "Прима", 2-местные, со шторками	
		Электромонтажные работы			16	
 	 	ТЕРр67-01-009-01	100 шт.	0,09	Смена: выключателей	
		Электромонтажные работы			0,09	
 	 	Цена поставщика	шт.	9	Выключатели одноклавишные IP44 EVRO	
		Электромонтажные работы			9	
 	 	ТЕРм10-08-019-01	1 шт.	20	Демонтаж Коробка ответвительная на стене	
		Электромонтажные работы			20	
 	 	ТЕРм10-08-019-01	1 шт.	20	Коробка ответвительная на стене	
		Электромонтажные работы			20	
 	 	500-9002-063	шт.	20	Коробки протяжные 	
		Электромонтажные работы			20	
 	 	ТЕРм08-02-397-01	100 шт.	4	Профиль длиной 2 м 	
		Электромонтажные работы			4	
 	 	300-9210-007	м	400	КОРОБА ОДНОКАНАЛЬНЫЕ 60X30 (L=1000), С КРЫШКОЙ	
		Электромонтажные работы			400	
 	 	ТЕРм08-02-399-01	100 м	4	Провода в коробах: Провод сечением, мм2, до: 6	
		Электромонтажные работы			4	
 	 	500-9001-041	1000 м	0,1	Кабель NYM 3х2,5 мм2	
		Электромонтажные работы			0,1	
 	 	500-9001-040	1000 м	0,3	Кабель NYM 3х1,5 мм2	
		Электромонтажные работы			0,303	
 	 	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	
		Электромонтажные работы			0,2	
 	 	ТЕРм08-02-471-01	10 шт.	0,3	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50x50x5	
		Электромонтажные работы			0,3	
 	 	ТЕРр65-02-014-01	100 м	3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	
		Сантехнические работы			3	
 	 	ТЕР16-03-002-03	100 м	3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 25 мм	
		Сантехнические работы			3	
 	 	530-0065	10м	20	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НД,ТИП Т ДН=25 ММ ГОСТ 18599-83	
		Сантехнические работы			20	
 	 	300-1455	м	100	ТРУБЫ МЕТАЛЛПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 400 С, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	
		Сантехнические работы			100	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Угол  левый d 16 	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Угол  праый d 16 	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Угол левый d 25 	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Угол правый d 25 	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Тройники ПВХ  16	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	16	Тройники ПВХ 25	
		Сантехнические работы			16	
 	 	Цена поставщика	шт.	20	Переходник с d 25 на d 16 	
		Сантехнические работы			20	
 	 	ТЕР16-07-005-01	100 м	3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	
		Сантехнические работы			3	
 	 	ТЕРр65-01-006-12	100 приборов	0,02	Смена санитарных приборов: унитазов 	
		Сантехнические работы			0,02	
 	 	300-1521	шт.	2	УНИТАЗ-КОМПАКТ «КОМФОРТ»	
		Сантехнические работы			2	
 	 	ТЕРр65-01-006-19	100 приборов	0,03	Смена санитарных приборов: раковин	
		Сантехнические работы			0,03	
 	 	300-0581	шт.	3	РАКОВИНЫ РСВ-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, С СИФОНОМ СБПУНВСУМ, С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д, РАЗМЕРОМ 500Х400Х410 ММ	
		Сантехнические работы			3	
 	 	ТЕРр65-01-006-10	100 приборов	0,02	Смена санитарных приборов: гибких подводок	
		Сантехнические работы			0,02	
 	 	300-1520	шт.	2	Подводки гибкие L=0.6 м	
		Сантехнические работы			2	
 	 	ТЕРр65-02-019-01	100 шт.	0,09	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	
		Сантехнические работы			0,09	
 	 	ТЕРр65-02-024-01	100 приборов	0,09	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	
		Сантехнические работы			0,09	
 	 	ТЕР18-03-001-02	100 кВт	0,12	Установка радиаторов: стальных	
		Сантехнические работы			0,12	
 	 	Цена поставщика	шт.	3	радиатор 350мм*1000мм 	
		Сантехнические работы			3	
 	 	Цена поставщика	шт.	6	радиатор 500мм*1000мм 	
		Сантехнические работы			6	
 	 	ТЕР08-08-003-01	1 м3	0,5	Кладка печей, очагов отопительных: с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	
		Ремонт печки			0,5	
 	 	404-9033-002	1000 шт.	0,22	КИРПИЧ ПЕЧНО-КАМИННЫЙ М300ООО «НЕФРИТ» Г. ТОСНО	
		Ремонт печки			0,22	
 	 	115-9036-1	т	0,04	Порошок шамотный ПШК	
		Ремонт печки			0,035	
 	 	ТЕРр60-01-014-03	100 приборов	0,02	Смена приборов в печах необлицованных: вьюшек	
		Ремонт печки			0,02	
 	 	Цена поставщика	шт.	1	Колосник	
		Ремонт печки			1	
 	 	Цена поставщика	шт.	1	Заслонка	
		Ремонт печки			1	

(Форма заявки на участие  в котировках)                                             Приложение
к запросу котировок на право заключения муниципального контракта  на  ремонт МП «Васкеловская баня»	

Дата, исх. Номер                               

	Муниципальному заказчику:
 Главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» В.И. Веселову	

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения муниципального контракта на ремонт МП «Васкеловская баня» 

1. Изучив документацию по запросу котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному контракту законодательства и других нормативно-правовых актов _________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице,__________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных   документацией, и направляет настоящую заявку:
	
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;		
2) идентификационный номер налогоплательщика;
		
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.
В подтверждение вышеприведенных данных к заявке прикладываются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки на __ л.; 
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки на __ л.;
3) _________ (название документа) ____ (количество страниц в документ);
n) _________ (название документа)____ (количество страниц в документе).
3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями котировочной документации. 
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации по запросу котировок. Документация получена нами в полном объёме.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  ПСД и техническим заданием в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6. Если мы победим в запросе котировок, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в ПСД, техническом задании и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт ______________(указать цену с приложением локальной сметы в 2 экз. и срок выполнения контракта с приложением приложения №2 к контракту в 2 экз).
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________                                                
(наименование организации- участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов 
(значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность  документов.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на ремонт МП «Васкеловская баня», в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений. 
10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________ 
                               (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
 в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  ___ л.

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)
                                                    м.п.                       (подпись)
                                                           
Главный бухгалтер                                 __________________ (И.О.Фамилия)
                                                    м.п.	    	         (подпись)

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
  
д. Куйвози		                                                 	                                   ____________ 2010 года

	Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», в   лице   Главы администрации Веселова В.И.,  действующего  на  Устава,  именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и  
«______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием  для  заключения  настоящего  контракта  является  решение муниципальной котировочной  комиссии Куйвозовского  сельского поселения  о признании Исполнителя победителем  конкурса  (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «__» ________  2010 г.).
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы на ремонт МП «Васкеловская баня», расположенная по адресу: дер. Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.
1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания контракта 
2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику в срок  до __________  2010 года.
2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.
2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.
2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновении обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Стоимость работ.

3.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой исполнителя, с учетом стоимости упаковки, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, составляет __________________________________________________рублей, в том числе НДС 18% - ___ руб (к смете применяется коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта  498000 рублей, который равен 0,__)..
3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Заказчика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.
3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
4. Платежи и расчеты.
4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию.
4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, журнал учета производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия материалов, акт ввода объекта в эксплуатацию).
       Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах. Один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю и производит оплату выполненных работ в соответствии с контрактом.
4.3. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке Заказчиком  и оплате до устранения нарушений и недостатков. 
При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.
5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.
5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.
5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.
5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан подписать подписанный Заказчиком акт выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчиком, сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. Обязательства сторон.
6.1. Заказчик:
6.1.1. Утверждает  акты выполненных работ, техническое задание,  ведомость объемов работ, календарный план выполнения работ.
6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.
6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей (технический надзор обеспечивает ООО «КиЧ-строй, генеральный директор Чиколаева Галина Борисовна, тел.+7 (812) 521-38-30, моб. Тел. +7 (921) 630-01-66)
6.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.
6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив сроки их устранения.
6.1.6. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.
6.1.7. Осуществляет проверку у  рабочих документов, удостоверяющих их личность и  разрешений на работу, выданных в установленном законом порядке. При обнаружении иностранных рабочих без разрешений на работу, прекращает выполнение работ, предусмотренных контрактом и расторгает контракт в одностороннем порядке, направив извещение Исполнителю.
6.1.8. По окончании выполнения Исполнителем  всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.
6.1.9. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту  в соответствии с календарным планом выполнения работ.
6.2. Исполнитель:
6.2.1. В течении двух дней с момента заключения контракта принимает объект, представляет Заказчику (техническому надзору) приказ о назначении ответственного производителя работ на объекте с предоставлением на него удостоверения о повышении квалификации. 
6.2.2. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью) определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.
6.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, требованием конкурсной документации и настоящего контракта.
6.2.4. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории. 
6.2.5. Обеспечивает представителям технического надзора и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.
6.2.6. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
6.2.7. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию с Заказчиком. 
6.2.8. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.
6.2.9. Обеспечивает Заказчику  проверку у  рабочих документов, удостоверяющих их личность и  разрешений на работу, выданных в установленном законом порядке. При обнаружении иностранных рабочих без разрешений на работу по указанию Заказчика  прекращает выполнение работ, предусмотренных контрактом и подписывает дополнительное соглашение о расторжении контракта по вине Исполнителя.
6.2.10. Ко дню сдачи работ вывозит мусор, производит уборку всей площадки объекта:, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки.
При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.
7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.
7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки. 
7.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 20 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.
 7.6.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.7. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.
8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

9. Дополнительные условия.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, каждый из которых  имеет равную  юридическую силу.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.
Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.
11. Срок действия Контракта.
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств. 
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:
         - по обоюдному согласию Сторон;
         - по решению суда;
         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.
11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.
12. Приложения к Контракту.
12.1.Приложение № 1. Локальная смета
12.2.Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.
12.3.Приложение № 3. Протокол конкурсной комиссии.
13. Реквизиты сторон.
13.1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района    Адрес: 188656 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6
ИНН  4703083417   КПП  470301001
р/сч. 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   БИК 044106001

13.2. Исполнитель:  ________________________

14. Подписи сторон

14.1. Заказчик:                                                                                В.И. Веселов
                               М.П.    
14.2. Исполнитель:                                                                         
                               М.П.

	

Приложение № 2
к  муниципальному контракту
 № ___ от _____________ 2008 г.		

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ в 2009 году

№ п/п	Наименование видов и объемы работ	Стоимость работ по контракту, 
(рублей)	Сроки выполнения работ на 2009 год	
			Начало	Окончание
(число, месяц, год)	
1			
___.__.2010	
___.___.2010	

Заказчик:                                                                    Исполнитель:                                                                
_______________  _В.И. Веселов____                        __________   ФИО
          (подпись)	                  (инициалы, фамилия)               (подпись)	    (инициалы, фамилия)
            м.п.                                                                                   м.п.

			
СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 Смета в сумме:	498000,00 руб	Смету в сумме: 498000,00 руб	
 Генеральный директор  		 	
 ____________		____________	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на ремонт бани	
 Основание: ТЕР2001 СПб	Сметная стоимость - 	498,000 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	667,31 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	85,300 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены июня 2010г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Электромонтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр67-01-008-02	Смена светильников: с люминесцентными лампами	0,16	2981,27	2,68	477	476,57	0,43	163,3	26,13	
 	(0) 		100 шт.	2978,59	1,61			0,26	0,08	0,01	
 2	[503-9042-008]	Светильники ЛСП 2х40 люминисцентные (без ламп)	6	412,46	0	2474,76		
 			шт.					
 3	[503-9042-011]	Светильники ЛПО 2х40 люминисцентные (без ламп)	10	192,23	0	1922,3		
 		V=6+4	шт.					
 4	[545-0268]	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40	32	10,17	0	325,44		
 		V=16*2	шт.					
 5	[500-9009-002]	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220	32	1,7	0	54,4		
 			шт.					
 6	ТЕРр67-01-008-01	Смена светильников: с лампами накаливания	0,04	1626,19	1,01	65,05	65,01	0,04	89,1	3,56	
 	(0) 		100 шт.	1625,18	0,61			0,02	0,03	0	
 7	[503-9041-030]	Светильники ПСХ-60 МУ3 промышленные (без ламп)	4	25,99	0	103,96		
 			шт.					
 8	[500-9006-001]	Лампы накаливания до 100 Вт	4	1,82	0	7,28		
 			шт.					
 9	ТЕРр67-01-009-02	Смена: розеток	0,16	414,52	0	66,32	66,32	0	24,1	3,86	
 	(0) 		100 шт.	414,52	0			0	0	0	
 10	[500-9013-009]	Розетки открытой проводки, "Прима", 2-местные, со шторками	16	9,18	0	146,88		
 			шт.					
 11	ТЕРр67-01-009-01	Смена: выключателей	0,09	414,52	0	37,31	37,31	0	24,1	2,17	
 	(0) 		100 шт.	414,52	0			0	0	0	
 12	Цена поставщика	Выключатели одноклавишные IP44 EVRO	9	216	0	1944		
 			шт.					
 13	ТЕРм10-08-019-01	Демонтаж Коробка ответвительная на стене	20	2,778	0	55,56	55,56	0	0,15	3	
 	(0) сб.ОУм п.3.1.	ЗП=9,26*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=0,29*0; ТЗТ=0,5*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 шт.	2,778	0			0	0	0	
 14	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	20	9,55	0	191	185,2	0	0,5	10	
 	(0) 		1 шт.	9,26	0			0	0	0	
 15	[500-9002-063]	Коробки протяжные 	20	34,75	0	695		
 			шт.					
 16	ТЕРм08-02-397-01	Профиль длиной 2 м 	4	964,14	229,19	3856,56	762,68	916,76	10,7	42,8	
 	(0) 		100 шт.	190,67	92,55			370,2	3,94	15,76	
 17	[300-9210-007]	КОРОБА ОДНОКАНАЛЬНЫЕ 60X30 (L=1000), С КРЫШКОЙ	400	52,98	0	21192		
 			м					
 18	ТЕРм08-02-399-01	Провода в коробах: Провод сечением, мм2, до: 6	4	190,92	59,98	763,68	250,92	239,92	3,52	14,08	
 	(0) 		100 м	62,73	37,54			150,16	1,58	6,32	
 19	[500-9001-041]	Кабель NYM 3х2,5 мм2	0,1	8846,91	0	884,69		
 			1000 м					
 20	[500-9001-040]	Кабель NYM 3х1,5 мм2	0,303	6216,87	0	1883,71		
 			1000 м					
 21	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	0,2	1203,95	80,78	240,79	59,16	16,16	16,6	3,32	
 	(0) 		100 м	295,81	9,7			1,94	0,44	0,09	
 22	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50x50x5	0,3	762,24	62,29	228,67	101,57	18,69	10,7	3,21	
 	(0) 		10 шт.	338,58	6,18			1,85	0,38	0,11	
 ИТОГО:	35672,36	2060,3	1192	112,13	
 			524,43	22,29	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	
 Зарплата	1174,33*6,95	6,95	8161,59	
 Машины и механизмы	1191,53*4,69	4,69	5588,28	
 Материалы	26684,24*2,71	2,71	72314,29	
 Итого		86064,16	
 Накладные расходы	(1174,33+524,15)*6,95*0,893	89,3%	10541,36	
 Сметная прибыль	(1174,33+524,15)*6,95*0,65	65%	7672,88	
 Итого		104278,4	
 2.41. Монтаж оборудования, в целом (13, 14, 15)	
 Зарплата	240,76*6,95	6,95	1673,28	
 Машины и механизмы	0*4,69	4,69	0	
 Материалы	700,8*2,71	2,71	1899,17	
 Итого		3572,45	
 Накладные расходы	(240,76+0)*6,95*0,752	75,2%	1258,31	
 Сметная прибыль	(240,76+0)*6,95*0,6	60%	1003,97	
 Итого		5834,73	
 3.30. Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий  при капитальном ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	
 Зарплата	645,21*6,95	6,95	4484,21	
 Машины и механизмы	0,47*4,69	4,69	2,2	
 Материалы	5035,02*2,71	2,71	13644,9	
 Итого		18131,31	
 Накладные расходы	(645,21+0,28)*6,95*0,799	79,9%	3584,44	
 Сметная прибыль	(645,21+0,28)*6,95*0,65	65%	2916	
 Итого		24631,75	
 Итого		134744,88	
 Итого по неучтенным материалам		1944	
 Итого		136688,88	
 	
 №2 Сантехнические работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-02-014-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	3	610,85	0	1832,55	1832,55	0	37,8	113,4	
 	(0) 		100 м	610,85	0			0	0	0	
 2	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 25 мм	3	2356,262	48,9125	7068,79	6577,53	146,74	118,45	355,35	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=1906,53*1,15; ЭММ=39,13*1,25; ЗПм=8,31*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,44*1,25	100 м	2192,5095	10,3875			31,16	0,55	1,65	
 3	[530-0065]	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НД,ТИП Т ДН=25 ММ ГОСТ 18599-83	20	57,27	0	1145,4		
 			10м					
 4	[300-1455]	ТРУБЫ МЕТАЛЛПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 400 С, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100	35,75	0	3575		
 			м					
 5	Цена поставщика	Угол  левый d 16 	16	11,08	0	177,28		
 			шт.					
 6	Цена поставщика	Угол  праый d 16 	16	11,08	0	177,28		
 			шт.					
 7	Цена поставщика	Угол левый d 25 	16	12,51	0	200,16		
 			шт.					
 8	Цена поставщика	Угол правый d 25 	16	12,51	0	200,16		
 			шт.					
 9	Цена поставщика	Тройники ПВХ  16	16	14,98	0	239,68		
 			шт.					
 10	Цена поставщика	Тройники ПВХ 25	16	22,68	0	362,88		
 			шт.					
 11	Цена поставщика	Переходник с d 25 на d 16 	20	31	0	620		
 			шт.					
 12	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	3	135,4005	4,35	406,2	381,12	13,05	5,7615	17,28	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=110,47*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м	127,0405	0			0	0	0	
 13	ТЕРр65-01-006-12	Смена санитарных приборов: унитазов 	0,02	7536,73	81,32	150,73	141,97	1,63	412,7	8,25	
 	(0) 		100 приборов	7098,44	28,49			0,57	1,5	0,03	
 14	[300-1521]	УНИТАЗ-КОМПАКТ «КОМФОРТ»	2	301,08	0	602,16		
 			шт.					
 15	ТЕРр65-01-006-19	Смена санитарных приборов: раковин	0,03	3814,99	75,89	114,45	98,71	2,28	191,3	5,74	
 	(0) 		100 приборов	3290,36	26,59			0,8	1,4	0,04	
 16	[300-0581]	РАКОВИНЫ РСВ-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, С СИФОНОМ СБПУНВСУМ, С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д, РАЗМЕРОМ 500Х400Х410 ММ	3	308,31	0	924,93		
 			шт.					
 17	ТЕРр65-01-006-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок	0,02	906,7	5,42	18,13	18,03	0,11	52,4	1,05	
 	(0) 		100 приборов	901,28	1,9			0,04	0,1	0	
 18	[300-1520]	Подводки гибкие L=0.6 м	2	18,51	0	37,02		
 			шт.					
 19	ТЕРр65-02-019-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	0,09	1711,93	75,13	154,07	147,31	6,76	110	9,9	
 	(0) 		100 шт.	1636,8	45,18			4,07	2,24	0,2	
 20	ТЕРр65-02-024-01	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	0,09	254,2	0	22,88	22,88	0	15,73	1,42	
 	(0) 		100 приборов	254,2	0			0	0	0	
 21	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	0,12	29912,462	683,2125	3589,5	272,46	81,99	75,44	9,05	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	V=3*1/100+6*1,5/100; ЗП=1974,33*1,15; ЭММ=546,57*1,25; ЗПм=168,85*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=3,13*1,25	100 кВт	2270,4795	211,0625			25,33	3,9125	0,47	
 22	Цена поставщика	радиатор 350мм*1000мм 	3	2820	0	8460		
 			шт.					
 23	Цена поставщика	радиатор 500мм*1000мм 	6	5692,92	0	34157,52		
 			шт.					
 ИТОГО:	19641,81	9492,56	252,56	521,44	
 			61,97	2,39	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.16.01. Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию): всего (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21)	
 Зарплата	7231,11*6,95	6,95	50256,21	
 Машины и механизмы	241,78*4,97	4,97	1201,65	
 Материалы	8312*3,61	3,61	30006,32	
 Итого		81464,18	
 Накладные расходы	(7231,11+56,49)*6,95*1,0828	108,28%	54842,54	
 Сметная прибыль	(7231,11+56,49)*6,95*0,7055	70,55%	35732,74	
 Итого		172039,46	
 3.21. Внутреннее г/ и х/водоснабжение демонтаж и разборка при капитальном ремонте (13, 14, 15, 16, 17, 18)	
 Зарплата	258,71*6,95	6,95	1798,03	
 Машины и механизмы	4,02*4,97	4,97	19,98	
 Материалы	1584,71*3,61	3,61	5720,8	
 Итого		7538,81	
 Накладные расходы	(258,71+1,41)*6,95*0,9682	96,82%	1750,34	
 Сметная прибыль	(258,71+1,41)*6,95*0,6	60%	1084,7	
 Итого		10373,85	
 3.20. Внутренние инженерные сети ЦО демонтаж и разборка при капитальном ремонте (1, 19, 20)	
 Зарплата	2002,74*6,95	6,95	13919,04	
 Машины и механизмы	6,76*5,11	5,11	34,54	
 Материалы	0*4,49	4,49	0	
 Итого		13953,58	
 Накладные расходы	(2002,74+4,07)*6,95*0,9682	96,82%	13503,8	
 Сметная прибыль	(2002,74+4,07)*6,95*0,6	60%	8368,4	
 Итого		35825,78	
 Итого		218239,09	
 Итого по неучтенным материалам		44594,96	
 Итого		262834,05	
 	
 №3 Ремонт печки	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР08-08-003-01	Кладка печей, очагов отопительных: с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	0,5	369,7765	46,8	184,89	100,34	23,4	11,96	5,98	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=174,51*1,15; ЭММ=37,44*1,25; ЗПм=8,91*1,25; ТЗТ=10,4*1,15; ТЗТм=0,5*1,25	1 м3	200,6865	11,1375			5,57	0,625	0,31	
 2	[404-9033-002]	КИРПИЧ ПЕЧНО-КАМИННЫЙ М300ООО «НЕФРИТ» Г. ТОСНО	0,22	3348,32	0	736,63		
 			1000 шт.					
 3	[115-9036-1]	Порошок шамотный ПШК	0,035	737,1	0	25,8		
 			т					
 4	ТЕРр60-01-014-03	Смена приборов в печах необлицованных: вьюшек	0,02	2357,93	0,42	47,16	28,18	0,01	138,7	2,77	
 	(0) 		100 приборов	1409,19	0			0	0	0	
 5	Цена поставщика	Колосник	1	6980,03	0	6980,03		
 			шт.					
 6	Цена поставщика	Заслонка	1	10219,12	0	10219,12		
 			шт.					
 ИТОГО:	994,48	128,52	23,41	8,75	
 			5,57	0,31	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.06. Конструкции из кирпича и блоков (1, 2, 3)	
 Зарплата	100,34*6,95	6,95	697,36	
 Машины и механизмы	23,4*5,46	5,46	127,76	
 Материалы	823,58*3,28	3,28	2701,34	
 Итого		3526,46	
 Накладные расходы	(100,34+5,57)*6,95*1,1468*0,9	114,68%	759,72	
 Сметная прибыль	(100,34+5,57)*6,95*0,8*0,85	80%	500,53	
 Итого		4786,71	
 3.05. Конструкции из кирпича и блоков. Печные работы при капитальном ремонте (4)	
 Зарплата	28,18*6,95	6,95	195,85	
 Машины и механизмы	0,01*5,46	5,46	0,05	
 Материалы	18,97*3,28	3,28	62,22	
 Итого		258,12	
 Накладные расходы	(28,18+0)*6,95*0,7332	73,32%	143,6	
 Сметная прибыль	(28,18+0)*6,95*0,63	63%	123,39	
 Итого		525,11	
 Итого		5311,82	
 Итого по неучтенным материалам		17199,15	
 Итого		22510,97	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		422033,9	
 НДС	422033,9*0,18	18%	75966,1	
 Итого		498000	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ